商品房合同

房屋买卖合同范本房屋买卖合同书(简易范本)


甲方(卖方):
乙方(买方):

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在济南市 区 路 小区 号楼 单元 室(建筑面积 平方米,储藏室 平方米 , 产权证号 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图) 。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写。
三、乙方在签订本合同时,支付定金,即小写。
四、乙方支付定金之日起 个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除) , 首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理) 。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金) 。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 方承担 。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时 , 乙方应向甲方付清全部房款余额 。
八、甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等 。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款 , 该方应向对方支付 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日 , 应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款 。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号: ),空调两台(型号: ) , 热水器(型号: ),浴霸(型号: ),饮水机(型号: ),音响两台(型号: ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内) 。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效 。
十二、附加条 款:


甲方(卖方): (?。?身份证号:
住址: 电话:
年 月 日


乙方(买方): (?。┥矸葜ず牛?br>住址: 电话:
年 月 日

房屋买卖合同范本完整版房屋买卖合同范本完整版
针对我国目前农村房屋买卖合同案件审判还存在的许多法律问题,以下是为大家精心准备的:完整版的房屋买卖合同范本 。欢迎阅读!第1部分 合同背景第2部分 房屋质量第3部分 户型空间第4部分 房屋面积第5部分 建筑设备第6部分 电气部分第7部分 供暖与燃气第8部分 装修标准第9部分 室内环境第10部分 室外环境与绿化第11部分 社区及设施第12部分 价格付款第13部分 房屋交付第14部分 初步验收与保修第15部分 所有权证第16部分 前期物业管理第17部分 业主管理委员会第18部分 消费者权利保护第19部分 抵押担保第20部分 合同变更第21部分 合同终止与解除第22部分 退房条款第23部分 违约责任第24部分 买受人损失第25部分 争议与其他第26部分 合同附件第27部分 法律法规及标准第1部分 合同背景第1条 合同原则:鉴于目前买卖双方因为合同不明造成诸多争议 , 为充分保护双方的合法权益,明确出卖人的合同义务,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定 , 本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就买受人购买出卖人商品房一事达成本合同 。第2条 文字定义:

房屋买卖合同书(简易范本)甲方(卖方)
乙方(买方)
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在济南市 区 路 小区 号楼 单元 室(建筑面积 平方米,储藏室 平方米,产权证号 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写 .
三、乙方在签订本合同时 , 支付定金  , 即小写 .
四、乙方支付定金之日起 个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除) , 首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 方承担 。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额 。
八、甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等 。
九、本合同签订后 , 如一方违反本合同条款 , 该方应向对方支付 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除 , 不适用本条款 。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号: ),空调两台(型号: ),热水器(型号: ),浴霸(型号: ),饮水机(型号: ) , 音响两台(型号: ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张 , 橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力 , 自双方签字之日生效 。
十二、附加条 款:
甲方(卖方) (?。?身份证号:
住址: 电话:
年 月 日
乙方(买方) (?。┥矸葜ず牛?br>住址: 电话:
年 月 日

商品房买卖合同解析 商品房买卖合同范本下载房屋买卖合同范本下载
篇一:房屋买卖协议(常用合同协议样本免费下载)房屋买卖协议卖方(以下称甲方):____________________________买方(以下称乙方):____________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规之规定,买卖甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则 , 就房屋买卖有关事项 , 达成如下协议:第一条:房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市______________________________________ , 产权证第_____________________号 , 建筑面积_______________平方米的房产一套 。第二条:付款方式1.双方议定上述房产出售价格为¥:________________________元整 。此房价款为甲方净价,甲方不支付交易中的任何费用 。2.甲方收到乙方定金¥:______________________元整,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙方准备办理过户手续 。甲方需积极配合乙方办理贷款手续 。(以收据收条为准)3.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款¥:__________________元整 。(以收据收条为准)4.余款¥:_____________________元整,由银行直接划拨给甲方5.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用 。第三条:房屋过户

商品房买卖合同范本及签订注意事项预售是如今房地产销售的一个主要方式 , 但签订预售房屋合同需要注意一些事项以防止某些风险 。签订预售合同时主要有以下一些注意事项:1、确认开发商已经取得商品房预售许可证 。2、确认开发商制定的格式条款是否公平 。3、明确约定房屋交付条件和迟延交房的违约责任 。开发商迟延交房的责任主要分为迟延交房的违约金、赔偿金和购房人解除合同的权利两个层次 。应当明确这些规定的具体内容 。4、明确约定抵押权的处理方式 。。5、明确面积误差的处理结算办法 。预售合同约定的面积一般为按图测算的面积 , 难免与最终实测面积有误差 。为了避免日后发生纠纷,购房者应当在预售合同中约定出现面积误差后的处理方法 。6、及时办理相关登记手续 。商品房预售合同签订后,从合同信息网上备案到购房人领取房产证、土地证,前前后后有很多法定手续需要办理 。
商品房买卖合同范本商品房买卖合同商品房买卖合同说明1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本 。签约之前 , 买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询 。2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋 。3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定 。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减 。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容 。4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 。5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定 。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除 。6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件 。7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释 。商品房买卖合同(合同编号:)合同双方当事人:出卖人:_____________________________注册地址:____________________________营业执照注册号:_________________________企业资质证书号:_________________________法定代表人:____________联系电话:__________邮政编码:____________________________委托代理人:____________地址:____________邮政编码:_____________联系电话:__________委托代理机构:__________________________注册地址:____________________________营业执照注册号:_________________________法定代表人:____________联系电话:__________邮政编码:____________________________买受人:_____________________________【本人】【法定代表人】姓名:________国籍_________【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_____________地址:______________________________邮政编码:_____________联系电话:__________【委托代理人】【】姓名:__________国籍:________地址:______________________________邮政编码:_____________电话:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条项目建设依据出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权 。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________ 。该地块土地面积为___________,规划用途为__________,土地使用年限自____年___月___日至____年___月___日 。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________ 。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________ 。?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸?。第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】 。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________ 。?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸?。第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房 。该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层 。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】 。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米 , 其中 , 套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二) 。?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸?。?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸?。第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:1.按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元 , 总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整 。2.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元 , 总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整 。3.按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整 。4._____________________________________________________________ 。第五条面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理 。当事人选择按套计价的,不适用本条约定 。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准 。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理:1.双方自行约定: ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________ 。2.双方同意按以下原则处理: ?。?)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的 , 据实结算房价款; ?。?)面积误差比绝对值超出3%时 , 买受人有权退房 。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息 。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担 , 产权归买受人 。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人 。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=─────────────×100%合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议 。第六条付款方式及期限买受人按下列第__________种方式按期付款:1.一次性付款_____________________________________________ 。2.分期付款________________________________________________ 。3.其他方式________________________________________________ 。第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加) ?。?)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止 , 买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行; ?。?)逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同 。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金 。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金 。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定 。2.____________________________________________________________ 。第八条交付期限出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1.该商品房经验收合格 。2.该商品房经综合验收合格 。3.该商品房经分期综合验收合格 。4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件 。5._____________________________________________________________ 。但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;2._____________________________________________________________;3._____________________________________________________________ 。第九条出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加) ?。?)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金 , 合同继续履行; ?。?)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同 。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金 。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止 , 出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金 。2._______________________________________________________________ 。第十条规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的 , 出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人: ?。?)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)____________________________________________________________; ?。?)___________________________________________________________ 。买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复 。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的 , 视同接受变更 。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房 。买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息 。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议 。____________________________________ 。第十一条交接商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续 。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件 , 并签署房屋交接单 。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担 。由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_______________________________________________________ 。第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人原因 , 造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任 。_________________________________________________________________ 。第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准 。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价 。2.__________________________________________________________ 。3.__________________________________________________________ 。第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:1.___________________________________________________________;2.___________________________________________________________;3.___________________________________________________________;4.___________________________________________________________;5.___________________________________________________________ 。如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:1.___________________________________________________________;2.___________________________________________________________;3.___________________________________________________________ 。第十五条关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案 。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失 。2.买受人不退房 , 出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金 。3.___________________________________________________________ 。第十六条保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件 。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任 。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容 。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务 。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏 , 出卖人不承担责任 , 但可协助维修,维修费用由购买人承担 。_____________________________________________________ 。第十七条双方可以就下列事项约定:1.该商品房所在楼宇的屋面使用权________________;2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_____________;3.该商品房所在楼宇的命名权______________________;4.该商品房所在小区的命名权______________________;5.___________________________________________________________;6.___________________________________________________________ 。第十八条买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途 。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务 。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质 。_________________________________________ 。第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:1.提交____________仲裁委员会仲裁 。2.依法向人民法院起诉 。第二十条本合同未尽事项 , 可由双方约定后签订补充协议(附件四) 。第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力 。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力 。第二十二条本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人______份,买受人______份,______份,______份 。第二十三条本合同自双方签订之日起生效 。第二十四条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内 , 由出卖人向__________________申请登记备案 。出卖人(签章):买受人(签章):【法定代表人】:【法定代表人】:【委托代理人】:【委托代理人】: ?。ㄇ┱拢ㄇ┱拢? ?。撸撸撸撸撸吣辏撸撸撸撸撸咴拢撸撸撸撸撸呷?______年______月______日签于签于 ?。ㄉ唐贩柯蚵艉贤谌萦山ㄉ璨刻峁?附件一:房屋平面图附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明附件三:装饰、设备标准1.外墙:2.内墙:3.顶棚:4.地面:5.门窗:6.厨房:7.卫生间:8.阳台:9.电梯:10.其他:附件四:合同补充协议
商品房购房合同书应该怎么写三一文库(www.31doc.com)/合同范文商品房购房合同书范文:
1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本 。签约之前 , 买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询 。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋 。
3、为体现合同双方的自愿原则 , 本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定 。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减 。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容 。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定 。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时 , 应在空格部位打×,以示删除 。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件 。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释 。
商品房买卖合同(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:__________________________________________________________________________________________________________________企业资质证书号:法定代表人:邮买受人不退房的,产权

个人购房合同书范本格式导语:购房合同是在购买商品房的买家自愿地和房地产开发企业(即卖方)在协商一致之后达成的购买商品房的签订的协议,是以《中国人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规为根据拟成的合同 。这篇文章 , 主要是教大家如何写购房合同范本 。购房合同范本1.首先,在合同的开始必须签上卖方(即甲方)的姓名和身份证号码、家庭地址以及买方(即乙方)的姓名、身份证号码以及家庭地址;2.在合同中必须申明甲方和乙方是通过共同协商之后自愿签订该合同,而且双方都会共同诚信地执行者本合同内规定的内容;3.表明购买的该商品房的具体位置,例如_______省______市_______县(区),并且表明该商品房的具体建筑面积为多少平方米;4.该商品房的具体交易价格也必须填写清楚,包括商品房的单价和总价,单价就是指商品房是以______元每平方米购入的 , 总价为面积乘以单价,为_______元整,与此同时 , 也要标注上人民币的大写金额,以免产生不必要的误会,如_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整;5.在购房合同,标注清楚付款的时间和付款方法也是十分有必要的,比如说甲方和乙方时用一次性付清全款的方法还是采用分期付款的方法进行付款,如果是全款,直接写付款金额,如果是分期付款,就必须写好首付金额、分多久还完全部的款项,并且要注明是自合同签订起之日即可生效;6.过户手续也必须了解清楚 , 因此 , 在合同里也要写清楚甲方在合同签订生效起多少天之内必须和乙方办好交房手续,并且在什么时候必须把相关手续的费用结算清楚;7.除了购房条款,违约责任也需要分清楚 , 违约金也必须协商好,然后在合同中注明 。必须注意的是,买受人在签订合同之前,必须看清楚购房合同里面的每一个款项,并且有疑问就向甲方提出,不能让彼此心中存有误会和疑问 。通过这篇文章,大家是不是了解了如何制定和填写购房合同呢?希望大家在填写购房合同的时候能够看清楚每一个款项 , 不能让自己吃了大亏哦!
商品房购房合同书范文三一文库(www.31doc.com)/合同范文商品房购房合同书范文:
1、本合同文本为示范文本 , 也可作为签约使用文本 。签约之前 , 买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的 , 可向当地房地产开发主管部门咨询 。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋 。
3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定 。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减 。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容 。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定 。【】中选择内容 , 以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除 。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件 。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释 。
商品房买卖合同(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:__________________________________________________________________________________________________________________企业资质证书号:法定代表人:邮买受人不退房的,产权

购房的购房合同范本在我们购买房子的时候会遇到各种各样的问题,最近有网友向我们反应有些中介公司拿着并不规范的购房协议,欺骗消费者 。所以提醒广大购房朋友在购房的时候一定要注意看清签订购房协议,明白其中的法律效益 。购房协议书甲方——卖方乙方——买方关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:一 甲方将其拥有独立产权的位于某市/区——的房屋(房屋所有权证编号,建筑面积 平方米)以人民币 元整(¥ _)出售给乙方 。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房 。二,甲方承诺:1 向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核 。2 保证对出售的房屋拥有独立产权 。3 保证该出售房屋未予出租 。4 自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人 。5 按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续 。6 在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有 。三,乙方承诺:1 保证按要求付清房费 , 予以贷款清还等 。2 按国家要求不改变房屋的结构 。3 按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,并承担各项费用 。4 在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有 。四 违约责任1 甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方 , 应向乙方赔偿因此受到的损失 。2 乙方违约,没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失 。五 协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律 。六 协议自双方签字或盖章之日起生效 。七 协议壹式两份,双方各执壹份 。甲方: 乙方:注明日期(以上回答发布于2013-11-04 , 当前相关购房政策请以实际为准)搜狐焦点为您提供全面的新房、二手房、租房、家装信息
商品房买卖合同范文商品房买卖合同范文本合同双方当事人:
卖方(以下简称甲方):_____
注册_____
营业执照号码:_____邮政编码:_____
法定代表人:_____职务:_____联系电话:_____ 。
委托代理人:_____职务:_____
 ?。撸撸撸撸?br>邮政编码:_____联系电话:_____ 。
委托代理机构:_____
注册_____
营业执照号码:_____邮政编码:_____
法定代表人:_____职务:_____联系电话:_____ 。
买方(以下简称乙方):_____
 ?。ū救耍ǚǘù砣耍┬彰海撸撸撸撸吖海撸撸撸撸?br> ?。ㄉ矸葜ぃɑふ眨ㄓ抵凑蘸怕耄海撸撸撸撸?br> ?。撸撸撸撸?br>邮政编码:_____联系电话:_____
委托代理人:_____国籍:_____电话:_____
 ?。撸撸撸撸哂收嗦耄海撸撸撸撸?br>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定 , 在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:
第一条 甲方用地依据及

商品房买卖合同(范本)长沙市商品房买卖合同
(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:营业执照号:机构代码证:注册地址:法定代表人:委托人:联系电话:买受人:证件类型及号码(身份证)
联系电话:联系地址:共有人:证件类型及号码(身份证)
联系电话:联系地址共有情况:根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条项目建设依据
出卖人以出让方式取得位于、编号为的地块的土地使用权 。土地使用面积为平方米,使用权起始日期为,其中非商业用地终止日期为 , 商业用地终止日期为 。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,项目名称 。该项目的建设用地规划许可证为,建设工程规划许可证号为,规划用途为商业用房,施工许可证号为 。
=商品房销售依据
买受人购买的商品房为预售商品房 。预售商品房批准机关为长沙市房屋产权管理局,商品房预售许可证号为 。
买受人购买的房屋为现房,房屋所有权证号为/ 。
第二条买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一)为彩虹国际第五条(2)买受人在__1.双方同意按以下原则处理:(2)(3)3./因房屋质量问题严重影响正常居住使用的,买受人可以请求解除合同并要求出卖人按2.买受人不解除合同,自本合同规定期限

商品房买卖合同司法解释

商品房合同

文章插图

商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同 。出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效 。根据《商品房买卖合同解释》 , 因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同,并导致商品房买卖合同不能履行的,当事人可以提出解除合同,出卖人应当将收受的购房款或者定金返还给买受人 。扩展资料《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,在本解释公布施行前已经终审,当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的 , 不适用本解释 。《中华人民共和国城市房地产管理法》施行前发生的商品房买卖行为 , 适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》 。
新版商品房买卖合同 2016房屋买卖合同范本房屋买卖合同是交易双方权益的保障之一,因此必须规范、完整,小编今天在此特意为大家提供一份最新版本的商品房买卖合同,以供大家借鉴 。(合同编号:_______________)合同双方当事人:______________________________________________________出卖人:______________________________________________________________注册地址:____________________________________________________________营业执照注册号:______________________________________________________企业资质证书号:______________________________________________________法定代表人:________________________________联系电话:________________邮政编码:____________________________________________________________委托代理人:________________________________联系地址:________________身份证号码:__________________________________________________________邮政编码:__________________________________联系电话:________________委托代理机构:________________________________________________________注册地址:____________________________________________________________营业执照注册号:______________________________________________________代理机构经当地房地产行政主管部门备案号:______________________________法定代表人:________________________________联系电话:________________邮政编码:____________________________________________________________买受人:______________________________________________________________【本人】【法定代表人】姓名:__________________________________________国籍:________________________________________________________________【身份证】【护照】【营业执照注册号】【________】号码:________________联系地址:____________________________________________________________邮政编码:_________________联系电话:_________________________________【委托代理人】【________】姓名:____________________国籍:____________________联系地址:____________________________________________________________邮政编码:____________电话:__________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权 。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为___________________________________________________.该地块土地面积为_________________平方米,规划用途为_________________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日 。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】_________________.建设工程规划许可证号为_________________,施工许可证号为__________________________________.第二条 商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】 。预售商品房批准机关为_______________,商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________,现售备案号为_____________________________________________.出卖人在签订本合同时,已向买受人出示上述国有土地使用权证(或其他有效用地证明文件)建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件 。第三条 买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一,房号以附件一表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第_______________【幢】【座】_______________【单元】【层】_______________号房 。该商品房的用途为_______________,属_______________结构 , 层高为_______________米,位于所在建筑设计标高±0.000【地上】【地下】第_______________层 。建筑层数地上最高_______________层,地下_______________层 。该商品房阳台为封闭式_______________个 , 非封闭式_______________个 。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_______________平方米 , 其中 , 套内建筑面积_______________平方米,公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米(有关公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二)该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三 。第四条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款:1.按建筑面积计算,该商品房单价为(_______________币)每平方米_______________元,总金额(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整 。2.按【套】【间】【位】计算,该商品房总价款为(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整 。3.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_______________币)每平方米_______________元 , 总金额(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百______________拾_____________元整 。4.___________________________________________________________________________.除上述购房款外,其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取___________________________________________________________________________ .第五条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式 , 本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理 。当事人选择按【套】【间】【位】计价的,不适用本条约定,双方可在附件六另行约定 。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准 。商品房交付后,合同约定面积与产权登记面积发生差异,双方同意按以下原则处理:1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时,买受人有权退房 。买受人退房的,出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款(含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息,下同)退还给买受人,并按_______________%利率付给利息 。买受人不退房的,按以下方式处理:产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人 。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人 。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的 , 买受人不承担超出3%部分的房价款 。面积误差比=(产权登记面积-合同约定面积)/合同约定面积×100%因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议 。第六条 付款方式及期限如属预售商品房,买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上 。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致 。监管银行:______________________________监管帐户:______________________________买受人按下列第_______________种方式按期付款:1.一次性付款:_____________________________________________.2.分期付款:_____________________________________________.3.其他方式____________________________________________________________._______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%,计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整 。_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%,计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整 。_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%,计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整 。第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同约定的时间付款,按下列第_____________种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加)(以上回答发布于2015-12-14 , 当前相关购房政策请以实际为准)更多房产资讯,政策解读,专家解读 , 点击查看
商品房的买卖合同书卖方(以下简称甲方):_________买方(以下简称乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲乙双方达成如下协议:第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位于_________、编号为_________的地块的土地使用权 。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号]为_________ 。划拨土地使用权转让批准文件号为_________ 。土地使用权证号为_________,土地面积为_________ 。地块规划用途为_________,土地使用权年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止 。甲方经批准,在上述地块上建设商品房,[现定名][暂定名]_________ , 主体建筑物的性质为_________,属_________结构,建筑层数为_________层 。工程建设规划许可证号为_________ 。第二条 乙方所购商品房的面积乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共_________平方米(其中实得建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米),共_________[套][间] 。(该商品房房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准) 。该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:第_________[幢][座]_________层_________号房,第_________[幢][座]_________层_________号房,第_________[幢][座]_________层_________号房,第_________[幢][座]_________层_________号房 。上述面积为[甲方暂测][房地产产权登记机关实际测定]面积 。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准 。根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定 。第三条 该商品房销售特征该商品房为[现房][预售商品房] 。预售商品房批准机关为_________ , 商品房预售许可证号为_________ 。该商品房为[内销][外销]商品房 。外销商品房批准机关为_________ , 外销商品房许可证号为_________ 。第四条 价格与费用该商品房[属于][不属于]政府定价的商品房 。按实得建筑面积计算,该商品房单位[售价][暂定价]为(_________币)每平方米_________元,总金额为(_________币)_________元整 。除上述房价款外 , 甲方依据有关规定收取下列税费:代收_________,计(_________币)_________元整;_________ 。上述代收税费合计(_________币)_________元整 。第五条 实际面积与暂测面积差异的处理 。该商品房交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_________%(不包括±_________%)时,上述房价款保持不变 。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_________%(包括±_________%时) , 甲乙双方同意按下述第_________种方式处理:1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按_________利率付给利息 。2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整 。3._________ 。第六条 价格与费用调整的特殊约定该商品房出现下列情况之一时,房价款和代政府收取的税费可作相应调整:1.由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致,按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整 。2.预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整时,按实际发生额调整 。3._________ 。第七条 付款优惠乙方在_________年_________月_________日前付清全部房价款_________%的,甲方给予乙方占付款金额_________%的优惠,即实际付款额为(_________币)_________元整 。第八条 付款时间约定乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_________银行(帐户名称:_________ , 帐号:_________);1._________年_________月_________日前支付全部房价款的_________% , 计(_________币)_________元;2._________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%,计(_________币)_________元;3._________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%,计(_________币)_________元;4._________年_________月_________日前支付全部房价款的_________%,计(_________币)_________元;5._________年_________月_________日前支付全部房价款的_________% , 计(_________币)_________元 。第九条 交接商品房时的付款额约定在双方交接该商品房时 , 乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_________%,计(_________币)_________元 。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起_________天内付清 。第十条 乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第八条规定的时间付款 , 甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息 。自本合同规定的应付款限期之第二天至实际付款之日止 , 月利息按_________计算 。逾期超过_________天后,即视为乙方履行本合同 。届时 , 甲方有权按下述第_________种约定,追究乙方的违约责任:1.终止合同,乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金 。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿 。2.乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金,合同继续履行 。3._________ 。第十一条 交付期限甲方须于_________年_________月_________日前,将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用 。但如遇下列特殊原因,除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期 。1.人力不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害;2._________ 。第十二条 甲方逾期交付的违约责任除本合同第十一条规定的特殊情况外 , 甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用 , 乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息 。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_________个月内按_________利率计算;自第_________个月起 , 月利息则按_________利率计算 。逾期超过_________个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_________种约定,追究甲方的违约责任:1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金 。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲乙方据实赔偿 。2.甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金,合同继续履行 。3._________ 。第十三条 设计变更的约定预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案作重大调整时,必须在设计方案批准后_________日内书面通知乙方 。乙方应当在收到该通知之日起_________天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协议 。乙要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按_________利率付给利息 。第十四条 交接通知与乙方责任预售商品房竣工验收合格后,甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续 。乙方就在收到该通知之日起_________天内,到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项 。若在规定期限内,乙方仍未付清全部应付款,甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任 。第十五条 交接与甲方责任(以上回答发布于2014-08-11 , 当前相关购房政策请以实际为准)更多房产资讯,政策解读,专家解读,点击查看
什么是商品房买卖合同商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售,转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同 。
签订商品房买卖合同需要注意什么?预售是如今房地产销售的一个主要方式 , 但签订预售房屋合同需要注意一些事项以防止某些风险 。签订预售合同时主要有以下一些注意事项:1、确认开发商已经取得商品房预售许可证 。2、确认开发商制定的格式条款是否公平 。3、明确约定房屋交付条件和迟延交房的违约责任 。开发商迟延交房的责任主要分为迟延交房的违约金、赔偿金和购房人解除合同的权利两个层次 。应当明确这些规定的具体内容 。4、明确约定抵押权的处理方式 。。5、明确面积误差的处理结算办法 。预售合同约定的面积一般为按图测算的面积,难免与最终实测面积有误差 。为了避免日后发生纠纷 , 购房者应当在预售合同中约定出现面积误差后的处理方法 。6、及时办理相关登记手续 。商品房预售合同签订后,从合同信息网上备案到购房人领取房产证、土地证,前前后后有很多法定手续需要办理 。
"商品房买卖合同"和"商品房预售合同"有什么区别?
商品房合同

文章插图

1、标的物不同商品房预售合同:标的物为还在建设中的房屋,具有不可预见性 。商品房买卖合同:标的物在法律上呈现出复杂的形态 。标的物既可能是已建好的房屋 , 也可能是尚未竣工的房屋,而且还包括建筑物和小区的公用设施、设备的所有权或使用权 。2、条件不同商品房预售合同的有效条件包括:主体合格、意思表示真实、内容和形式合法 。在这些有效条件中,当事人的意思表示真实和内容合法并没有特殊之处 , 可以按照合同法的一般原理加以认定 。但在主体合格和形式合法两个要件上,商品房预售合同有其特殊性 。商品房交付使用合同需明确商品房的交付时间与程序 。通常由出卖人于合同约定日期前通知买受人前往商品房所在地接受交付,买受人则于交付使用通知送达后按约定或通知指定的日期接受交付 。合同应对商品房应当具备的使用交付条件约定,主要为商品房应具备必要的验收文件,如建筑工程质量验收、消防验收、综合验收登记备案表等 。买受人依照合同约定的交付使用条件对商品房进行验收 。3、适用范围不同商品房预售合同的登记备案,其登记的标的仅限于商品房预售合同 , 商品房的现房买卖、二手房买卖、旧房买卖合同都被排除在备案登记的范围之外;而预告登记适用于所有不动产交易 , 不仅包括商品房买卖和私房交易,还包括国有土地使用权的有偿转让、房地产开发项目的整体受让等 。参考资料来源:百度百科—商品房预售合同百度百科—商品房买卖合同
签订购房合同需要注意些什么签订房屋买卖合同需要关注的法律风险点是非常复杂的,其中八个要素必须格外小心①买卖双方的姓名、住所地址;②房屋情况 , 如是否空置、装修情况等;③房屋面积;④房屋的土地使用权性质等信息;⑤房屋成交价;⑥房款的支付方式、时间 。
买房子的时候签购房合同,要注意哪些事项?1、尽量找有买房经验的朋友和你一起去签合同:买房的时候根本没时间去看合同,因为合同有很厚的一本 。如果一个个字去看 。可能很少人有这种耐心!所以很容易贝开发商钻空子!找买过房子的朋友一起去 。这样可以找着重点看 。也避免一个人紧张!

2、退房协议要看仔细:在买房贷款下发过程中,有的时候会出现很多争议!而且特别是购买期房!在房屋建设当中也会出现很多问题 。所以退房协议那一栏需要看看开发商是怎么规定的!

3、交房标准、交房时间需要看仔细:交房标准需要看看合同上面是否又不符合要求的地方!因为这是作为以后收房的最重要的依据!而且还需要看看交房时间如果超过 。开发商会做出什么赔偿!

4、赠送面积的猫腻:有的房子会以赠送面积做销售卖点!可是有的童鞋收房的时候就发现实际面积比宣传的时候要小很多 。小编买房的开发商就是 。说是赠送19平 。加上原有的104 。总共面积就有123平!除开公摊最少也有100多平!可是实地测量只有85平 。然后合同上面有出现了赠送的猫腻!这种时候就等于有理都说不清了 。

在买房子时候签合同大家一定要注意方法 , 要看仔细,避免一些开发商在合同上做手脚,影响了自己的权益 。买房子对于一个家庭来讲是相对很大的事情了,所以一定要留意一些相关的事情,要注意具体的买房技巧,注意买房的一些陷阱,可以在网上多了解一些买房的相关知识 。

购房合同签订要注意哪些事项?期房合同即是预售合同,签订预售合同应当注意以下问题:1、开发商的开发经营资格必须合法 。开发商必须具有《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》,并在其资质规定的业务范围进行开发的;开发项目必须取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》;2、查看预售证件在签订期房合同之前,一定要先查看该房屋的预售证件,房产公司如果在没有取得《商品房预售许可证》的情况下出售期房 , 属于违法行为 。3、房屋的细节在签订合约时一定要检查一些房屋的细节问题,比如合同应标明所购商品房的应用面积,要对每一个房间的面积等相关信息都有明确的标注,另外对按比例分摊费用的公用面积如电梯间、走廊、楼梯等也需要应有明确界定 。4、约定房屋交付时间严格规定房产的交付日期及延期交房的违约条款 。5、合同备案签订好商品房预售合同之后,不要忘了还有合同备案这一步,购房者自己要主动去了解开发商是否在合同订立后30日内 , 到房产管理部门办理登记、备案手续,以便从程序上保证该合同的法律效力 。
签订购房合同需要注意什么预售是如今房地产销售的一个主要方式,但签订预售房屋合同需要注意一些事项以防止某些风险 。签订预售合同时主要有以下一些注意事项:1、确认开发商已经取得商品房预售许可证 。2、确认开发商制定的格式条款是否公平 。3、明确约定房屋交付条件和迟延交房的违约责任 。开发商迟延交房的责任主要分为迟延交房的违约金、赔偿金和购房人解除合同的权利两个层次 。应当明确这些规定的具体内容 。4、明确约定抵押权的处理方式 。。5、明确面积误差的处理结算办法 。预售合同约定的面积一般为按图测算的面积,难免与最终实测面积有误差 。为了避免日后发生纠纷 , 购房者应当在预售合同中约定出现面积误差后的处理方法 。6、及时办理相关登记手续 。商品房预售合同签订后,从合同信息网上备案到购房人领取房产证、土地证,前前后后有很多法定手续需要办理 。
签购房合同要注意什么,签购房合同的注意事项有哪些?购房者在签合同时 , 应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容 , 并将质保书作为合同的附件 。另外 , 合同中要确定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管 理范围和收费标准 。
在签署合同后,可能会存在房屋面积、产权办理、付款方式、付款期限、免责条款等细节问题的变更或细化,这时卖房者会要求购房者签订补充协议,该协议是主合同的补充或变更,常常会为购房者的权利设定限制或者为购房者设置更多的义务 。所以 , 在签署补充协议时一定不要疏忽大意,一定要谨慎 。

购房者看合同时,一定要仔细,特别是前面的时候要自己熟悉一些法律法规 , 购房者一定要查看合同属于法律范畴的证明 。一旦我们签字的话,那么就会有法律效力,因此千万记?。觳楹贤谌菔本圆荒苈砘?。

商品房买卖合同预售和现售有什么区别您好,商品房销售包括商品房现售和商品房预售 。商品房现售是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人,并由买受人支付房价款的行为 。商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人 , 并由买受人支付定金或者房价款的行为,商品房预售又称卖楼花 。商品房现售与商品房预售主要差异在于,商品房预售要求投入开发建设的资金达到工程总投资的25%以上即可,而商品房现售要求已通过竣工验收 , 预售合同签订以后,可能出现某种原因会导致商品房无法建成或交付 , 或建成后的商品房存在各种质量瑕疵 , 因而买房人无法实际获得商品房的所有权,商品房预售对买房人而言存在更大的风险 。根据《商品房销售管理办法》规定,商品房现售的条件为:(1)现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书 。这个条件主要为了确保现售商品房房地产开发企业的主体资格合法 。(2)取得国有土地使用权证书 。主要为了确保现售商品房的用地合法 。(3)持有建设工程规划许可证和施工许可证 。主要为了确保现售商品房规划、建设手续合法 。(4)已通过竣工验收 。主要为了确保现售商品房符合工程建设质量标准 。(5)拆迁安置已经落实 。主要为了保障被拆迁人的合法权益 。(6)供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件,其他配套基础设施和公共设施具备交付使用条件或者已确定施工进度和交付日期 。主要为了确保现售商品房达到基本使用条件 。(7)物业服务方案已经落实 。主要为了避免商品房销售后产生纠纷,同时物业服务也是买受人决定是否购买商品房的因素之一 。另外实际操作中,房地产开发企业现售商品房时应完成房屋所有权初始登记(即取得大产权) 。商品房预售的条件为:(1)预售人已经交付国有土地使用权出让金 , 取得了国有土地使用权证书 。主要为了确保预售商品房用地合法 。(2)预售人已经取得了该建设工程规划许可证 。主要为了确保商品房预售规划手续合法 。(3)预售人投入建设的资金,按照提供预售的商品房计算 , 已经达到了工程建设总投资的25%以上,并且已经确定了施工进度和竣工交付日期 。这是商品房预售的关键条件,也是预售商品房区别于现售商品房的主要条件 。(4)预售人已经取得了商品房预售许可证 。主要为了确保预售合法,未取得《商品房预售许可证》,不得进行商品房预售 。望采纳,谢谢 。

商品房买卖合同(预售)商品房买卖合同(预售)
出卖人:买受人:中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家工商行政管理总局制定
二〇一九年月
说明
专业术语解释
第一章合同当事人
第二章商品房基本状况
第三章商品房价款
第四章商品房交付条件与交付手续
第五章面积差异处理方式
第六章规划设计变更
第七章商品房质量及保修责任
第八章合同网签备案及不动产登记
第九章前期物业管理
第十章其他事项说明.本合同文本在住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局共同制定的示范文本基础上,结合我市实际予以修订 。
.签订本合同前 , 出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》及其他有关证书和证明文件 。.出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务 。买受人应当审慎签订合同,在签订本合同前,要仔细阅读合同条款,特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容,注意防范潜在的市场风险和交易风险 。.本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定 。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时 , 应当在空格部位打×,以示删除 。.出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容,根据所售项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定,也可以另行签订补充协议 。..【法定代表人】【负责人】:第二条抵押权人同意该商品房转让的证明及关于

请问商品房买卖合同右上角的条形码代表什么?购房户是否能够自行打印那是合同的备案号,即以后在房管局备案的号码,可以自行打印 。

个人房屋买卖合同怎么写,范本是怎样的如果合同中明确约定将配套设施的完工作为交房条件,当开发商违反承诺时,买房人可以依据合同拒绝收房或者解除合同 。如果买房人接收了房屋,则买房人可以依据合同向开发商主张违约责任 。这就有必要提醒买房人在签订预售合同时认真阅读合同条款,尽可能在合同中作出对自己有利的约定 。

个人房产买卖合同怎么写作为买卖双方,站在各自的角度考虑都有不同的侧重点 。作为买方 , 应当注意审查卖方的资信状况,卖方是否是合法的合同签订主体,房屋的产权状况、实物状况、是否存在拖欠物业水电采暖费等情形 。
签订《天津市商品房买卖合同》个人如何填写在填写商品房买卖合同时,个人购房者应慎重填写"买方",尤其是借款购房者 。合同中的"买方"既是将来房屋所有权人,又是购房借款者,同时还要到单位报销部分费用 。如果草草签订了合同并办理了合同备案 , 才发现其不能办理借款手续或报销部分费用,这时再更改"买方"姓名,根据有关规定,更改合同视为已购商品房的再次转让,应缴纳有关税费 。因此,购房者对以上因素综合考虑后,再决定是填写本人姓名还是配偶或家属成员的姓名 。

商品房买卖合同如何填写?【商品房合同】买什么样的房子?是 开发商的还是2手的 。?
开发商的 合同及协议是固定不变的可谓霸王条款 。要是二手的可以参考
商品房买卖合同说明

1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本 。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询 。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋 。
3、为体现合同双方的自愿原则 , 本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定 。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减 。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容 。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定 。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除 。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件 。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释 。


商品房买卖合同
 ?。ê贤嗪牛?)
合同双方当事人:
出卖人:
注册地址:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
法定代表人:联系电话:
邮政编码:
委托代理人:地址:
邮政编码:联系电话:
委托代理机构:
注册地址:
营业执照注册号:
法定代表人:联系电话:
邮政编码:
买受人:
【本人】【法定代表人】姓名:国籍
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】
地址:
邮政编码:联系电话:
【委托代理人】【】姓名:国籍
地址:
邮政编码:电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据 。
出卖人以方式取得位于、编号为
的地块的土地使用权 。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为

该地块土地面积为,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日 。
出卖人经批准 , 在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】
。建设工程规划许可证号为,施工许可证号为。


第二条 商品房销售依据 。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】【预售商品房】批准机关为,商品房预售许可证号为



第三条 买受人所购商品房的基本情况 。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
第【幢】【座】【单元】【层】
号房 。
该商品房的用途为,属结构,层高为
,建筑层数地上层,地下层 。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】 。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二) 。




第四条 计价方式与价款 。
出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米
元 , 总金额(币)千百拾
万千百拾元整 。
2、按套内建筑面积计算 , 该商品房单价为(币)每平方米
元 , 总金额(币)千百拾
万千百拾元整 。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(币)千
百拾万千百拾元整 。
4、


第五条 面积确认及面积差异处理 。
根据当事人选择的计价方式 , 本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理 。
当事人选择按套计价的,不适用本条约定 。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准 。
商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第种方式进行处理:
1、双方自行约定:
 ?。?)

 ?。?)

 ?。?)

 ?。?)

2、双方同意按以下原则处理:
 ?。?)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的 , 据实结算房价款;
 ?。?)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房 。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按利率付给利息 。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人 。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人 。

因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议 。
第六条 付款方式及期限 。
买受人按下列第种方式按期付款:
1、一次性付款


2、分期付款


3、其他方式


第七条 买受人逾期付款的违约责任 。
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
 ?。?)逾期在日之内 , 自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金,合同继续履行;
 ?。?)逾期超过日后,出卖人有权解除合同 。出卖人解除合同的 , 买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金 。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意 , 合同继续履行 , 自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止 , 买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金 。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的 , 按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定 。
2、



第八条 交付期限 。
出卖人应当在年月日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
1、该商品房经验收合格 。
2、该商品房经综合验收合格 。
3、该商品房经分期综合验收合格 。
4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件 。
5、。
但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起日内告知买受人的;
2、;
3、


第九条 出卖人逾期交房的违约责任 。
除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第种方式处理;
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
 ?。?)逾期不超过日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金,合同继续履行;
 ?。?)逾期超过日后 , 买受人有权解除合同 。买受人解除合同的 , 出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的%向买受人支付违约金 。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金 。
2、



第十条 规划、设计变更的约定 。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
 ?。?)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
 ?。?);
 ?。?);
 ?。?);
 ?。?);
 ?。?);
 ?。?)。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复 。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更 。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房 。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起天内将买受人已付款退还给买受人,并按利率付给利息 。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议 。



第十一条 交接 。
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续 。双方进行验收交接时 , 出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件 , 并签署房屋交接单 。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接 , 由此产生的延期交房责任由出卖人承担 。
由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:



第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷 。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的 , 由出卖人承担全部责任 。



第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任 。
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准 。达不到约定标准的 , 买受人有权要求出卖人按照下述第
种方式处理:
1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价 。
2、

3、

第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 。
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建设按以下日期达到使用条件:
1、;
2、;
3、;
4、;
5、。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1、;
2、;
3、。
第十五条 关于产权登记的约定 。
出卖人应当在商品房交付使用后日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案 。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第项处理:
1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的%赔偿买受人损失 。
2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的%向买受人支付违约金 。
3、

第十六条 保修责任 。
买受人购买的商品房为商品住宅的人住宅质量保证书》作为本合同的附件 。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任 。
买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容 。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务 。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏 , 出卖人不承担责任 , 但可协助维修,维修费用由购买人承担 。


第十七条 双方可以就下列事项约定:
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权
 ?。?br>2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权
 ?。?br>3、该商品房所在楼宇的命名权
 ?。?br>4、该商品房所在小区的命名权
 ?。?br>5、
 ?。?br>6、

第十八条 买受人的房屋仅作使用 , 买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途 。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务 。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质 。


第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁 。
2、依法向人民法院起诉 。
第二十条 本合同未尽事项 , 可由双方约定后签订补充协议(附件四) 。
第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力 。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力 。
第二十二条 本合同连同附件共页,一式份 , 具有同等法律效力,合同持有情况如下:
出卖人份 , 买受人份 , 份,
份 。
第二十三条 本合同自双方签订之日起生效 。
第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内 , 由出卖人向申请登记备案 。


出卖人(签章):买受人(签章):


【法定代表人】:【法定代表人】:

【委托代理人】:【委托代理人】:

 ?。ㄇ┱拢?【】:
 ?。ㄇ┱拢?br>

年月日年月日
签于签于


附件一:房屋平面图


附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明


附件三:装饰、设备标准
1、外墙:

2、内墙:

3、顶棚:

4、地面:

5、门窗:

6、厨房:

7、卫生间:

8、阳合:

9、电梯:

10、其他:


附件四:合同补充协议
呵呵 给我+分?。。?